Ley 9/2017 (LCSP) · Libro segundo · Título I · Capítulo I · Sección 3 · Subsección 3

Artículo 195 de la Ley 9/2017 (LCSP)

Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos

Texto consolidado (última actualización en el BOE: 9 de noviembre de 2017)

Texto del art. 195

1. En el supuesto a que se refiere el artículo 193, si la Administración optase por la resolución esta deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Ver en el BOE

Test del Libro segundoTodas las preguntas de este título de la Ley 9/2017 (LCSP)

Otros artículos de Libro segundo · Título I · Capítulo I · Sección 3 · Subsección 3

art. 192 · Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso art. 193 · Demora en la ejecución art. 194 · Daños y perjuicios e imposición de penalidades art. 196 · Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros art. 197 · Principio de riesgo y ventura art. 198 · Pago del precio art. 199 · Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas art. 200 · Transmisión de los derechos de cobro art. 201 · Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral art. 202 · Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden

Reto Opositor: el examen diario10 preguntas, 20 segundos cada una y ranking.

Texto reproducido del BOE (las disposiciones normativas no están sujetas a derechos de autor, art. 13 LPI). Las preguntas se redactan a partir del artículo y se verifican con una segunda revisión; ante cualquier duda, prevalece el texto oficial.